Страница: 2/2
1.Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ:
- Строительство 15 гаражных блоков на 5 автомашин “под ключ”;
Работы выполняются из материалов Подрядчика.
1.2. Стоимость работ определяется согласно смете.
2.Обязательства сторон:
2.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу подрядчика;
2.2. Подрядчик обязуется:
- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;
- произвести указанные работы в указанные далее сроки;
3.Срок действия договора и порядок расчётов.
3.1. Договор вступает в действие с момента подписания договора.
3.2. Срок исполнения работ : “01” Января 1999 года.
3.3. Оплата за выполненный объём работ производится не позднее 15-го числа каждого месяца путём перечисления на р/сч Подрядчика.
3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполнение работ сумму указанную в смете индексируя её каждый месяц относительно курса US доллара.
4.Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующем гражданским законодательством.
4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ.
4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме равной 10% от себестоимости выполненого объёма работ на день расторжения договора, что не исключает возможность предъявления иска о взыскании убытков.
4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.
5.Особые условия.
5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт приёмки-сдачи работ.
5.2. Во всём остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством России.
Адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик Подрядчик
_
_
Расчеты:
Расчет налогооблагаемой прибыли и суммы уплачиваемых налогов:
Псмр= Всмрх10,7% + Всмрх3% =
Ппоср=
Пцб=
Пдр.видов деят.=
Пвал=
Отчисления в Резервный фонд =
Отчисления на инвестиции (35% от Пвал) =
Побл=Пвал-Ппоср-Пцб-Сумма на инвестиции-Сумма в
РФ=
Сумма налога=
Сумма налога на Ппоср=
Сумма налога на Пцб=
Итого сумма выплачиваемых налогов =
Расчет налога на превышение ФЗП
Nсп=Всмр/Выработка от СМР=
ФОТфакт.=
ФОТразреш.=
Превышение =
Налог на превышение =
Расчет налога на имушество
(ОПФ+ОС+средства на р\с)х0,02=
Итого сумма уплаченных налогов составляет=
Чистая прибыль=Пвал-Сумма налогов=
Расчет дохода
Min.доход(труд)=мин.ЗП х 6 х 12 х числ.х1,39=
Min.доход(капитал)=(ОПФ+ОС)хВНЭ(0,3)=
Min.доход(общий)=
Доход фактич.(общий)=Пвал+ФОТфакт=
Доход факт.(труд)=
Доход факт.(капитал)=
Расчет пая работника и стоимость пая
(номинальная стоимость одной акции 1000 руб).
Предприятием были выпущены простые и привелегированные акции в количестве:
Кол-во акций= Стоимость имущества/1000=
1. Привелегированные акции
Выплаты за отчетный период в размере 20% годовых составляют
2. Простые акции
акций
Размер выплат за отчетный период:
прост.=Д факт.кап - сумма привелег. - сумма на инвестиции/ количество акций =
3. Дивиденды за счет труда
=Д труд.факт - ФЗПфакт - соц.нужды/ФОТфакт
=
Зарплата отдельного работника
ЗП = 6 мин.ЗП*Кб*Тф*Ккв., где
Кб - Поправочный коэффициент;
Кб = Тнорм/(Тнорм-болезни)=
Тф - фактически отработанное время;
Ккв - коэф. квалификации
ЗПсред.=
ЗП среднемес.=
Реферат опубликован: 8/03/2009